简单加工合同样本
签订合同可以促进企业诚信经营，遵守合同规定，提高企业信誉度和竞争力。写简单加工合同样本要注意什么？这里给大家提供简单加工合同样本下载，供大家参考。
简单加工合同样本篇1
合同编号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签订日期＿＿年＿＿月＿＿日
供方（全称）：＿＿＿＿＿＿
需方（全称）：＿＿＿＿＿＿
根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提供日期：
┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
│品│规│
│
│
│金│
分期交（收）货数量
│超欠幅度│
│名│格│单位│数量│单价│额├──┬──┬──┬──┬──┤ ％ │
│││
│
│
││月│月│月│月│月│
│
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││
│
│
││
│
│
│
│
│
│
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││
│
│
││
│
│
│
│
│
│
├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│││
│
│
││
│
│
│
│
│
│
├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
│总金额（大写）
佰拾万仟佰拾元角分＄＿＿＿
│
└──────────────────────────────────┘
二、质量标准、验收方法及地点：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
三、原材料来源及互利方法：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
四、交（收）货方法、地点及运杂费负担：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
五、货款结算时间及方法：
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
简单加工合同样本篇2
一总则
1.乙方负责提供生产渔网所需的全套设备及必须的零部件，以及扩建厂房建筑安装用的钢材、管道和货车(具体规格要求详见附件一、二)，全套设备分新旧两部分，属于全新的，其性能是国际先进水平;属于半旧的设备，其主要零部件需全部换新，并经过全面检修，其性能与同类型号全新的设备一样，设备及零部件价款是优惠价格。
全套设备的生产能力必须达到年产渔网500吨以上，机械性能的正常运转由乙方负责确保，在设备投产后1年6个月内，如发生机械故障或非因操作错误而造成的损坏，乙方应负责派出工程技术人员进行修理和免费提供零配件，由此产生的停工停产所造成的损失，由乙方负责补偿，一年半后发生机械故障，查明原因，双方友好协商解决。
协议签订后，乙方应着手按上述要求进行筹备，甲方将派员到乙方工厂参观设备情况、设备性能，以运抵___工厂进行验收为准。机械的专利和技术资料由乙方免费提供。
2.乙方负责提供足够46台编网机为中心的全套设备所需的原料和辅料(包括染料和树脂)寄存甲方，委托加工，并保证按月均衡供应。
3.甲方负责提供相应的厂房、水电、劳动力及包装物料(包装物料费用由甲方向乙方结算)，并负责按照乙方要求的规格、数量和质量进行加工渔网，收取加工费，产品全部交由乙方销售。
4.双方同意，设备价款和加工费均以日元结算。
二加工数量和加工费
乙方保证每年提供渔网加工数量在500吨以上，每年加工费收入不低于2.4亿日元，甲方保证每年提供加工上述500吨以上或相当于加工收入2.4亿日元以上渔网的生产力。从全套设备正常运转时起四个月做为试产和工人培训期，在此期间内的加工费，以双方同意暂定的产品方案中的加工价为基础，第一个月提高60%，第二月提高40%，第三个月提高25%，第四个月提高10%。上述增加的加工费由乙方负担。
试产培训期满后，应根据不同规格与生产的实际情况，参照双方初步议定的产品方案和加工价(详见附件三，渔网加工费一览表)，双方另行议定加工费，以后半年议定一次。调整幅度以不超过10%为限。
三付款办法
1.设备、零配件和扩建厂房安装所需的钢材、管道及货车的价款为：CMT汕头6.09152亿日元(此数为原价扣除合作减价数36.037万日元，具体规格详见附件一、二)。价款支付方式由甲方通过广州中国银行信用担保，在甲方每次收取的加工费中提取60%分期偿还，直至偿完为止，上述价款的银行利息由甲方负担，年利率为7.60%，利息以最后一批设备的装船提单日期起算。
2.加工费的支付由乙方在第一批渔网装运前15天将不可撤销的即期循环信用证开到甲方。
3.加工费凭汕头装船提单结汇。
四运、保费
乙方承担原料、辅料运抵汕头的运费、保险费;甲方负责将制成品运抵香港或日本，运保费由乙方承担。设备、原辅料、半成品及成品存放汕头期间的保险费由甲方负责。
五交货期
为使甲方正常生产，乙方须在甲方储备两个月的原、辅材料，正常生产所需的原辅料，以甲方实际验收的数量为准。为使供料正常，甲方须把每月收到的、使用的以及月底库存的数量，在第二个月初通知乙方，为使乙方业务正常开展，甲方在收到乙方提供原辅料之日起一个月内按时、按质、按量将产品发运给乙方。若在执行中发生问题，由双方友好协商解决。
承揽人在任何情况下均不得留置完成的工作成果。
六次品处理和损耗率
产品损耗率和次品率双方应努力降低，尼龙复丝暂定为5%，尼龙单丝的损耗率，经试产期实践后，双方另行协商确定。
试产期满后，若甲方因操作上的错误，次品和损耗超过合理的幅度，其超过部分由甲方负责赔偿乙方的损失;若因原料质量不合要求造成次品过多，其损失由乙方承担。
试机所需的原辅料由乙方负担。
七技术交流
设备运抵汕头工厂后，乙方需派出工程技术人员负责安装机器，调整机械和试机开动，直至机器正常运转，达到产品合格为止。上述工程技术人员在华费用由乙方负担。对乙方提供有关生产上和技术上的秘密，甲方负责保守秘密。
甲乙方同意正式投产后，乙方派出技术工程人员驻厂进行技术上、生产管理上和品质检验上的指导，具体办法双方另行商定。乙方同意甲方在必要时派出工程技术人员到乙方进行技术交流。
八协议期限
本协议有效期为___年，在协议有效期内，甲乙双方不跟第三者达成同样的或类似的协议。协议期满后，若乙方提出要求，经双方同意可延长___年。乙方提出愿意与甲方长期合作，甲方表示赞赏，并希望乙方尽早提出建议书，以利进一步洽谈。
本协议正本四份、甲乙双方及见证单位各存一份，以中文为准。
甲方：______乙方：________
中国___渔网线厂日本国_____制网株式会社
中国轻工业品
进出口总公司：_____日本国_____产业株式会社
简单加工合同样本篇3
合同编号：___________签订地址：______________________
甲方(全称)：
乙方(全称)：
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。
一、甲方委托乙方制作服装系列产品，具体规格型号、数量、单价及价格详见附后清单。
二、产品质量标准、特殊工艺要求及费用负担：。
三、交货时间及方法：乙方收到甲方预付款个工作日内交货，送达方式另行协商确定，交货时由甲方确认，并在乙方的送货单上签字。
四、验收标准及期限：甲方自收货日内按样衣标准进行验收。如有质量问题，应在此间提出，逾期由甲方自行承担。
五、包装要求及费用负担：
六、交(提)货方式地点：
七、交付定金预付款数额及时间：
八、结算方式及期限：甲方自收货日内以现金或者转帐的方式付清货款。
九、服务：
1、产品交付使用一月内，如因乙方原因出现的产品质量问题，乙方负责调换、修改，费用由乙方负担。
2、本次批量生产之后，如甲方提出增补制作要求，在布料规格质量及价格与本次产品相同的基础上，乙方依样衣标准制作，经双方协商另签订合同。
十、违约责任：
1、乙方加工生产以甲方确认的样衣为准，中途如因甲方原因提出更换布料及款式、色彩等，由此产生
的责任及费用由甲方承担并相应延长交货日期。甲方未按约定支付预付款，乙方可以不予制作并相应延长交货期限，直至甲方交付预付款后，按合同相应要求开始制作;甲方未按约定时间交付货款，甲方应按欠交货款的5%/月利率向乙方交纳违约金。
2、中途如因乙方原因提出的需要更换布料及款式、色彩等需征得甲方同意，否则由此产生的的责任及费用由乙方承担，如需延长交货日期，由双方另行协商。
十一、由于不可抗力灾害和确非一方本身的原因而不能履行合同时，可以免除违约责任。
十二、其他未尽事宜，甲乙双方协商解决。
十三、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日生效。交易完毕(含付清货款)本合同自行作废。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)
法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
联系地址：联系地址：
联系电话：联系电话：
开户行：开户行：
帐号：帐号：
签订时间：年月日签订时间：年月日
附：委托制作服装系列产品规格型号、数量、价格等明细清单
人员类别规格型号
数量
单位
单价(元)
计价(元)
备注
合计人民币金额(大写)万仟佰拾元角分(￥)
此清单与合同一并生效。
甲方：乙方：
代表：代表：
年月日年月日
简单加工合同样本篇4
订货方：(甲方)订货时间:年月日供货方：(乙方)交货时间:年月日
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律，双方经友好协商，甲方向乙方购产品。为明确双方责任，确保双方利益，依据《中华人民共和国经济合同法》和其他相关法律法规的有关规定，在平等自愿、诚实信用的原则基础上达成以下协议，以供双方共同遵守。
共计货款为:
一、付款方式：签订本合同后，甲方向乙方支付定金人民币，剩余10%尾款在甲方工程完工验收后支付，计人民币凭产品验收合格单支付支票或现金结算。
二、乙方必须按甲方要求按时按量安全交货，如因交货时间延误所造成直接经济损失由乙方负责
三、交货地点：
四、运输方式：乙方所供瓷砖的装卸、运输及运输保险(即动输途中的材料设备、运输工具及司乘人员安全等均由乙方负责)费用均由乙方负责。
五、包装标准及包装物的回收：
乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合公路或铁路运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。六、合理损耗及计算方法：
乙方所供瓷砖在运输途中和加工时产生的所有损耗均由乙方负责;施工中的损耗均由甲方负责。
七、违约责任：
如乙方不能按甲方要求的交货日期按时交货，每延期一天交货，则按延期交货部分价款每天万分之五向甲方计(支)付违约金，并赔偿施工单位的误工费用;如甲方不能按本合同约定的付款的日期按时付款，每延期一天付款，则按延期付款金额每天万分之五向乙方计(付)违约金。
八、合同纠纷解决方式：
按《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律法规的相关规定协商解决;协商不成，则向甲方所在地经济仲裁委员会申请仲裁解决。
九、其它约定事项
在施工中的瓷砖损坏、浪费损耗由甲方或施工单位负责，但乙方须补足工程所需的瓷砖以满足工程建设需要;其它未尽事项，双方可另行签订协议作为本合同附件，并与本合同具有同等法律效力。
十、本合同经甲乙双方签字盖章后正式生效。
十一、本合同一式肆份，双方各执两份，均具同等法律效力。
本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。
甲方：____________________(盖章)乙方：(盖章)
经办人：____________经办人：____________
负责人：____________负责人：____________
电话：____________电话：____________
开户银行帐号：____________开户银行帐号：
年月日年月日
简单加工合同样本篇5
甲方：____限公司
乙方：__X身份证号码：__
____有限公司（以下简称甲方）与__X（以下简称乙方）经友好协商，乙方愿意追随甲方以谋求发展，依据有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，特制定以下合作协议：
第一条：甲方自愿提供给乙方一个不计费用的办公地点（本公司的一张办公桌和通讯设备）供其使用，同时还提供本公司的相关业务资料给乙方；乙方可根据自己的实际情况自行安排开展业务工作，不受考勤时间的约束，自行安排办公时间。
第二条：乙方自行解决交通费和业务招待费。
第三条：甲方应乙方要求，可随时安排并配合乙方开拓业务；乙方在洽案需要的情况下，甲方可提供会议室供乙方使用。
第四条：乙方的所有客户在终止合作协议后归乙方所有，甲方不得占为己有。
第五条：甲乙双方合作的业务范围包括：铸造，冲压，机械加工。
第六条：甲乙双方合作的业务提成范围依据所述的第五条，其业务提成为方式为：甲方按乙方协定确认的产品加工费的单价计算收取；产品加工费的差价多余部分，由甲方每次按乙方签定的合同价款扣税后核算支付结清；结算付款方式为：以客户资金到达甲方指定的帐户之日起，在7日内给乙方结算一次，每次结算按实际到帐金额结清。
第七条：甲方应按乙方委托签定的产品加工合同要求组织生产；其产品质量的检测与验收，乙方按委托加工产品合同的约定来检测并验收产品。如甲方加工的产品与乙方委托加工合同技术不符合，由此造成的产品质量，交货时间，一切损失由甲方全部负责。
第八条：乙方必须维护甲方公司的形象，不得有损坏甲方公司形象的行为。
第九条：甲方提供给乙方业务代理合同，乙方接受甲方领取合同时的备案登记。乙方携带合同的有效时间为10个工作日，此合同须按时返回，如遇节假日顺延。
第十条：违约责任：甲方在支付乙方的业务提成费用时，如未按约定时间支付费用的，每延迟一天增加应付金额的5%作为违约金，直至该笔金额的全额支付完为止。
第十一条；本协议自签定之日起生效，合作期限5年，在合作期内，任何一方不得擅自变更或解除合作协议。如需变更本协议条款时，应经双方协商同意后，再达成书面协议方可生效。
第十二条：本协议争议的解决方式：首先是双方协商解决；其次是协商不成之后，可通过法律途径解决。
第十三条：本协议未尽事宜可另行商议；本协议共壹页，一式贰份，双方各持一份具有同等法律效力。
甲方（签章）：乙方（签章）
日期：
简单加工合同样本篇6
合同编号：______________
承揽人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职务：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
电话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
电子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
职务：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份证号码：___________________________
通讯地址：_____________________________
邮政编码：_____________________________
联系人：_______________________________
电话：_________________________________
传真：_________________________________
帐号：_________________________________
电子信箱：_____________________________
双方为了保证全面地履行各自的义务，签订本合同，共同信守执行。
第一条承揽人加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费
定作物名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
加工费
单位
总价
第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承担
定作物名称
完工时间
检验时间和地点
检验标准及方法
包装标准
包装费承担
第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承担
定作物名称
交付时间
交付地点
运输方法
运输价款承担
第四条定作人提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料
材料名称
型号
规格
质量要求
计量单位
数量
单价
总价
图纸、技术资料及交付时间
第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输
材料名称
交付时间
交付地点
交付数量
包装要求
检验方法
运输方法和运费承担
第六条图纸提供
承揽人发现定作人提供的图纸、技术要求不合理的，在____日内向定作人提出书面异议。定作人应在收到书面异议后的____日内答复
第七条转包
1．定作人（是／否）同意将定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
3．承揽人未经定作人同意将主要工作交由第三人的，定作人有权解除合同。
4．承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成。承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
第八条保密
承揽人应当就以下方面保守秘密：________________，未经定作人许可，不得留存复制品或者技术资料。
第九条变更的损失
定作人中途变更承揽工作的要求，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
第十条协助
1．承揽工作中定作人应对承揽人提供以下协助：______________________________。
2．定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在______天内履行协助义务，并可以顺延履行期限。
3．定作人逾期不履行协助义务的，承揽人可以解除合同。
第十一条监督
承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常工作。
第十二条保管
承揽人应当妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毁损、灭失的，承揽人应当承担损害赔偿责任。
第十三条加工费结算办法与时间
_____________________________________。
第十四条付款
定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付定金_________元；定作人应于_________年_________月_________日前向承揽人交付预付款_________元。定作人不履行合同的，无权请求返还定金。承揽人不履行合同的，除承担违约责任外，必须如数返还预付款。定作人不履行合同的，可以把预付款抵作违约金和赔偿金，有余款可以请求返还。
第十五条留置
定作人未向承揽人支付报酬的，承揽人（是／否）可以留置定作物。
第十六条本合同解除的条件：
1．定作人可以随时解除合同，但应及时书面通知承揽人，并承担由此给承揽人造成的损失。
2．合同期限届满，双方不再续签本合同；
3．双方通过书面协议解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能实现的；
5．在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的；
6．当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的；
第十七条质量保证
承揽人对定作物的质量负责的期限为：_________。其保证质量的前提条件为：_______________________。
第十八条违约责任
1．承揽人的违约责任
（1）承揽人如未按合同规定的质量交付定作物，定作人同意利用的，应当按质论价；不同意利用的，承揽人应当负责修理或调换，并承担逾期交付的责任；经过修整或调整后，仍不符合合同规定的.有权拒收，由此造成的损失由承揽人赔偿。
（2）承揽人交付定作物的数量少于合同规定的，定作人仍然需要的，承揽人应当照数补齐，补交部分按逾期交付处理；定作人不再需要的，有权解除合同，因此造成的损失由承揽人赔偿。
（3）因承揽人包装不善造成定作物毁损的，由承揽人赔偿损失。
（4）承揽人逾期交付定作物，应当向定作人偿付违约金，每逾期一天，按逾期交付部分的价款总额的_________‰偿付违约金。
（5）承揽人不能交付定作物的，应向定作人偿付不能交付定作物部分价款总值_________％的违约金。
（6）由承揽人负责送货的，如运输中造成定作物损坏，承揽人应当负责修理，达到合同规定的质量要求，否则定作人有权拒收。
2．定作人的违约责任
（1）定作人如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
（2）定作人如中途废止合同，应偿付承揽人未履行部分定作物价款总值_________％的违约金。
（3）定作人如未按合同规定的时间向承揽人提供图纸和其它技术资料，除交付定作物的日期得以顺延外，定作人应当偿付承揽人因停工待料的损失。
（4）定作人如超过合同规定日期付款，应当比照中国人民银行有关延期付款的规定，向承揽人偿付违约金。
（5）定作人如无故拒绝接收定作物，应当赔偿承揽人因此造成的损失。
（6）定作人如变更交付定作物地点，应承担因此而多支出的费用。
第十九条声明及保证
承揽人：
1．承揽人有权签署并有能力履行本合同。
2．承揽人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对承揽人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
定作人：
1．定作人有权签署并有能力履行本合同。
2．定作人签署和履行本合同所需的一切手续（________________）均已办妥并合法有效。
3．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对定作人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
第二十条通知
1．根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。
2．各方通讯地址如下：______________________________。
3．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。
第二十一条合同的变更
本合同履行期间，发生特殊情况时，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方同意后，双方在规定的时限内（书面通知发出_________天内）签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同，否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。
第二十二条合同的转让
除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的任何权利和义务，任何一方在未经征得另一方书面同意之前，不得转让给第三者。任何转让，未经另一方书面明确同意，均属无效。
第二十三条争议的处理
1．本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
2．本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决
（1）提交_________仲裁委员会仲裁；
（2）依法向人民法院起诉。
第二十四条不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影响而未能履行其在本合同下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。
2．声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。
3．不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
4．本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、动乱、罢工，政府行为或法律规定等。
第二十五条合同的解释
本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。
第二十六条补充与附件
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
第二十七条合同的效力
1．本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
2．有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。
承揽人（盖章）：_________定作人（盖章）：__________
法定代表人（签）：_____法定代表人（签）：______
委托代理人（签）：_____委托代理人（签）：______
签订地点：_______________签订地点：________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
简单加工合同样本篇7
签订日期________年________月日
供方(全称)：________
需方(全称)：________
根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提供日期：________
二、质量标准、验收方法及地点：________
三、原材料来源及互利方法：________
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担：________
五、货款结算时间及方法：________
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：________
七、经济责任：________
八、其他：________
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国经济民法典》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自________年________月日至________年________月日止。
供方：________法人委托书号码需方：________法人委托书号码
营业执照号码营业执照号码
供方：________(盖章)需方：________(盖章)
负责人：________负责人：________
代表：________(签字)代表：________(签字)
开户银行：________开户银行：________：________
帐号：________：________帐号：________：________
电话号码：________电话号码：________
住址：________住址：________
简单加工合同样本篇8
合同编号：_____
签订日期：一九年月日
双方协商、签订本合同，共同信守。
一、
┌──┬────┬──┬──┬──┬──┬───────────┐
│││││││交货时间│
│品名│规格质量│单位│单价│数量│金额├──┬──┬──┬──┤
│││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││
├──┼────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
│││││││││││
├──┴────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
│货款共计人民币(大写)│
└───────────────────────────────┘
二、
1.质量标准：___________________________
2.交货、运输办法及地点：_____________________
3.包装要求及费用负担：______________________
4.结算方式及期限：________________________
5.特约事项：___________________________
三、
1.本合同签订后，具有法律效力。如有一方因故需变更、中断或废除本合同时，限在事故发生后五天内通知对方。双方应立即协商，另立。重要产品报业务主管部门备案。
2.如有一方不履行合同条款规定，由合同管理机关按国家合同规定进行裁定，由违约方承担经济责任，赔偿对方损失。
3.供需双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商同意，由合同管理机关查实证明，可免于承担经济责任。
4.其他未尽事项，另订附件。
四、本合同一式____份，甲乙双方、开户银行、主管机关各一份。
┌───────────────────┬──────────────┐
│供方：(盖章)│需方：(盖章)│
│││
│企业照号码：│企业照号码：│
│││
│开户银行帐号：│开户银行帐号：│
简单加工合同样本篇9
甲方：_________________________
乙方：_________________________
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙方按平等互利的原则，经友好协商一致，同意签定本合同。
一、安装单位地址：
二、材料：
主材：不锈钢方管：(品牌、规格、厚度)________________________
不锈钢圆管：(品牌、规格、厚度)_______________________
晾衣杆：(品牌、规格、厚度)_________________________
挡雨瓦：(品牌、规格、厚度)_________________________辅材加厚，膨胀螺栓固定。
乙方安装时必须通知甲方到场验收
三、工程段造价及付款方式
防盗窗为______元/(按实际面积结算)。实测面积__________总价______(大写)__________________。此总价包括材料、制作、安装、运费、配件等全部费用。甲方预付定金________(大写)_____________。工程完工后、乙方通知甲方当场验工，合格后七天内付清全部工程款。
四、双方权利义务
甲方：
1、保证乙方场地、电力畅通、无障碍和上楼通道通畅。
2、验收合格后按合同三条规定支付工程费用。
乙方：
1、按合同要求提供不锈钢材料，并安装牢固可靠
2、确保按合同要求使用合格材料、并按行规保留空隙间距，并保证尺寸准确。
3、施工中出现所有人身安全问题事故均有乙方自行负责。
五、验收及违约责任及售后
1、乙方上门安装日期______________每逾期1日应付总金额的千分之五计算。乙方安装完成后，即向甲方提出验收要求，甲方当场验收，甲方在乙方通知后七天内不验收、乙方可视同甲方验收工程质量合格。
2、甲方未能按合同第三条规定时间付款，每逾期1日应付总金额的千分之五计算。
3、保证____年内不开焊不生锈，质保期内免费维修、更换。
六、附则
1、合同期间发生纠纷、应先协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。
2、本合同一式两份、经双方签字生效后，甲乙双方各执一份。
3、双方签字后立即生效。
甲方代表签字：乙方代表签字：
年月日
简单加工合同样本篇10
合同编号：__________________
定作方（甲方）_____________________
承揽方（乙方）_____________________
一、委托加工项目
1。委托加工产品：_____________________
2。数量：以甲方下单为准。
3。单价：_______________
4。交货期限：按乙方接单日起5-7天内交货。具体时间以订单为准。
二、委托加工方式
1。乙方包工包料。乙方必须依照合同规定选用原材料，乙方应在_________年______月_____日将原材料样品交由甲方检验，甲方要求乙方使用的原材料为_________。
2。甲方提供外包装、商标、吊牌、防伪标识。
三、质量要求及技术标准
1。乙方严格按照甲方提出的质量要求进行加工，于_________年______月_____日制作出样品，经甲方确认后封样，该样品由甲方保存。
2。技术标准按照《企业质量问题细则》（见附件）及国家标准。（如企业质量细则标准中有低于国家标准或者与国家标准不符的，按国家标准执行）
四、乙方对质量负责的范围及期限
1。面料、辅料质量的确认；
2。颜色、尺码规格的确认；
3。绣制“炜城”标徽工艺的确认；
4。缝纫手工艺的确认；
5。其他质量问题的确认；
6。乙方负责该批委托加工产品销售期内的质量问题；
7。乙方在合同期内对质量责任需支付保证金
8。甲方允许乙方制作误差率为千分之二。
五、技术资料、图纸提供办法及保密要求
1。甲方提供服装款式、标志图案等图样的技术资料；
2。乙方必须对甲方提供的服装款式、图纸等技术资料进行保密，不得向任何人泄漏任何相关资料，也不得在甲方订单之外利用甲方提供的资料自行加工、销售；
3。未经甲方许可，乙方不得留存服装样品及相关的技术资料。
六、验收标准、方法和期限
甲方以合同约定的交货日期严格按照样品验收（按合同约定之质量标准），并派业务员跟单，其食宿由乙方负责。
七、包装要求及交货地点、运输方式
1。乙方严格按照甲方的要求进行内、外包装及发运包装；
2。于甲方指定的地点_________交货。
3。运输方式为_________；运费由_________负担。
八、交付金额及销售期限
1。第一次交货根据质量标准，经仓库及跟单员验收确认后，交付总货款的_________%；
2。在销售期内无其他违反合同条款情形的支付余款的_________%；
3。销售期限：_______________________。
九、结算方式
1。在乙方交货后，由乙方开具增值税专用发票交由甲方。
2。甲方以银行划转方式与乙方结算。乙方银行帐户为：
银行户名：_______________________
开户银行：_______________________
银行账号：_______________________
十、违约责任
1。乙方必须严格按照双方规定的时间交货，如逾期交货，乙方应向甲方支付价款总值20%的违约金；
2。乙方隐瞒原材料的缺陷或使用不符合合同规定的原材料而影响产品质量时，甲方有权要求乙方承担重作、减少价款或赔偿损失等违约责任。
3。乙方若制造假冒产品，给甲方造成损害的，应当承担损害赔偿责任，赔偿金额为人民币_________万元，甲方有权通知相关监督检查部门对其进行处罚；
4。乙方若违反甲方的保密要求，甲方有权要求乙方返还相关资料，并视实际情况要求乙方承担赔偿责任；
6。乙方必须严格遵照合同规定的质量要求及技术指标，如果未达到要求而导致退货，乙方向甲方支付退货金额的_________%违约金；
7。乙方无权销售本合同中涉及的加工产品，如乙方私自销售本合同签订的加工品，甲方有权解除合同，乙方应当按该批产品总金额的_________%支付违约金；
8。每件产品必须加贴防伪标识，每少贴一件赔偿甲方_________元；
9。乙方不得以任何方式或途径与甲方客户直接联系，乙方若有此行为，甲方有权终止加工合同，若由此造成甲方损失，甲方有权追究其违约法律责任。
十一、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方同意由甲方所在地人民法院管辖。
十二、其它事项
企业质量问题细则为本合同附件与合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）_________乙方（盖章）_________
授权代表（签字）______授权代表（签字）________
________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_____________
简单加工合同样本篇11
签订日期________年________月日
供方(全称)：________
需方(全称)：________
根据《中华人民共和国民法典》规定，经双方协商，签订本合同，以资共同信守。
一、品名、规格、数量、价格、交提供日期：________
二、质量标准、验收方法及地点：________
三、原材料来源及互利方法：________
四、交(收)货方法、地点及运杂费负担：________
五、货款结算时间及方法：________
六、包装要求及包装物回收办法、费用负担：________
七、经济责任：________
八、其他：________
九、供需双方由于不可抗力的灾害和确非一方本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商由合同鉴证机关查实证明，可免予承担经济责任。
十、本合同自签订之日起，双方盖章签字后生效。任何一方不得擅自修改或终止，如需修改或终止时，应经双方协商同意，另立协议方可有效，并报双方业务主管部门备案。
十一、本合同在有效期内任何一方违约，双方都有权按《中华人民共和国经济民法典》有关规定，向合同仲裁机关提出书面申诉，要求调解、仲裁处理。
十二、本合同正本两份，双方各执一份，副本份，送双方业务主管部门、银行各一份，工商行政管理机关二份。
十三、本合同有效期自________年________月日至________年________月日止。
供方：________法人委托书号码需方：________法人委托书号码
营业执照号码营业执照号码
供方：________(盖章)需方：________(盖章)
负责人：________负责人：________
代表：________(签字)代表：________(签字)
开户银行：________开户银行：________：________
帐号：________：________帐号：________：________
电话号码：________电话号码：________
住址：________住址：________
简单加工合同样本篇12
合同编号：_________
供方：__________________
需方：__________________
签订日期：______________
经双方协商、签订本合同，共同信守。
一、
品名
规格质量
单位
单价
数量
金额
交货时间
货款共计人民币（大写）
二、
1．质量标准：______________________________________________________
2．交货、运输办法及地点：__________________________________________
3．包装要求及费用负担：____________________________________________
4．结算方式及期限：________________________________________________
5．特约事项：______________________________________________________
三、
1．本合同签订后，具有法律效力。如有一方因故需变更、中断或废除本合同时，限在事故发生后五天内通知对方。双方应立即协商，另立协议书。重要产品报业务主管部门备案。
2．如有一方不履行合同条款规定，由合同管理机关按国家合同规定进行裁定，由违约方承担经济责任，赔偿对方损失。
3．供需双方由于人力不可抗拒的灾害和确非企业本身造成的原因而不能履行合同时，经双方协商同意，由合同管理机关查实证明，可免于承担经济责任。
4．其他未尽事项，另订附件。
四、本合同一式______份，甲乙双方、开户银行、主管机关各一份。
供方：（盖章）
企业照号码：
开户银行帐号：
企业负责人：
代表：（盖章）
需方：（盖章）
企业照号码：
开户银行帐号：
企业负责人：
代表：（盖章）
简单加工合同样本篇13
甲方：乙方：_____________________
甲方地址：乙方地址：__________________
因生产需要，甲方现委托乙方加工，经双方协商，达成以下条款，供双方共同履行。
1.质量标准及验收方法，以确认样为准，经甲方检验合格方可。
2.乙方自己提供针、线、胶水，乙方必须到甲方的仓库领取甲方提供的材料，运输由乙方负责。数量双方当面交接清楚，离厂以后发现少数乙方自行负责。
3.乙方在加工时，必须按甲方的工艺要求严格操作，并配合甲方巡检的合理要求。
4.违约责任：乙方未能按时保质保量交货。由此引起的经济损失，均由乙方承担。
5.保密事项：在此加工中，乙方有责任不得向任何单位或个人透露甲方所提供的样板、帮面及技术资料，否则乙方将承担由此造成的所有索赔责任。6.工资以甲方发放当月工资为准。
此合同一式两份，各执一份。
甲方：甲方代表签字：签字日期：
乙方：签字日期：
乙方代表签字：
简单加工合同样本篇14
原告:某贸易货栈
被告:某社队企业办
某贸易贷栈与某商业站南城司购销服务处于1981年1981年10月8日签订代理购销合同。贸易货栈委托对方代购加工木托盘7500个,单价8.9元。双方同时口头商定,由贸易贷栈预付周转金1万元,合同履行完毕,周转金返还。
1981年12月,将代理购销人改为某社队企业办,交货期限变更为1982年12月,原合同的其他内容和口头约定不变。社队企业办于1982年1月5日,收到贸易货栈所付周转金1万元。
在合同履行期间,社队企业办曾两次以木材提价等理由,提出调整原合同规定的木托盘单价。1982年9月5日,在社队企业办交付木托盘1697个后,双方书面协议,将尚未交货的木托盘单价变更为9.6元。1983年1月15日双方又书面协议,将尚未交货的4062个木托盘单价,变更为10.3元。交货期限变为同年4月。双方在书面协议中再次明确规定:“甲方向乙方提供周转金1万元整,执行合同完毕,周转金如数返还。”
在该合同签订和履行过程中,双方均承认合同中规定的木托盘单价,系按每个木托盘扣除成本运杂费后,社队企业办实得组织加工费5角计算,并未考虑到纳税问题。在实际履行过程中,社队企业办使用贸易货栈提供的资金,并以贸易的货栈的名义,从事代购代销加工活动。此外,贸易货栈还为社队企业办垫付了购买加工木托盘所用元钉。
至1983年4月,社队企业办因铁路运输原因,未能按期将最后一批木托盘2832个交货。双方经协商至同年6月交货。
1983年5月,某县税务局认为:本合同是购销合同,系临时工作人员王某个人所为,责令王交纳已交货的木托盘所欠工商税2115.78元。临时税275.9元、手续费税82.04元。并追缴王人所拖欠的其他税款。王不服,就木托盘纳税问题,曾到某地区税务局和国家税务总局申辩。在此期间贸易货栈两次出具书面证明,证明本合同系委托代办关系,关非买卖关系,并致函税务部门表示:如需纳税,愿承担木托盘应纳的工商税。
1983年6月30日,某县税务局认定该县南城司信用社一个暂存款户的存款系王某本人收入,强制扣缴上述木托盘税款及相同数额的罚款计4783.36元:王某个人税款及相同数额的罚款计3449.36元;社队企业办认为税务局所扣款项系贸易货栈提供的周转金。并通知贸易货栈出面解决,以保证合同履行。为此,贸易货栈曾多次派人与某县税务局交涉,未能解决。贸易货栈于1984年3月向某区人民法院起诉,要求社队企业办返还周转金和垫付款计11020.17元。
区法院认为:本案合同有效,具有加工订货合同的主要特征。但造成合同不能履行的原因,系社队企业办所属工作人员中的其他税款问题所致。据此判决社队企业办返还周转金及垫付款。社队企业办不服一审判决,以应确认为代购加工合同,并继续履行为由,上诉到某市中级人民法院。
中级人民法院经审理认为:本案合同应确认为代购代加工合同。该合同有效,应继续履行。有关税务问题,应由税务机关处理。
经中级人民法院主持调解,双方自愿达成协议如下:
1.本案合同继续执行。
2.贸易货栈向社队企业办提供银行担保后,再支付给社队企业办周转金24965.15元,于接到本调解书之日起二日内电汇。
3.社队企业办于1985年6月底以前,将2862个托盘全部交货,其规格质量和交货验收方式等,仍按原合同规定执行。
4.已交货的4668个木托盘交纳的工商税、临时税和罚款4783.36元,由贸易货栈承担。
5.尚未交货的2832个木托盘如数缴纳,工商税仍由贸易货栈承担,加工税由社队企业办承担。
6.社队企业办交付2832个木托盘后,贸易货栈应支付给其组织加工费1416元(每个木托盘5角)。社队企业办同意用此款抵应退周转金。
7.经双方核算,社队企业办在合同履行完毕后,还应退还给贸易货栈周转金2033.36元,于1986年12月底以前全部还清。
8.有关税务问题,双方申请税务机关解决。
这是一起合法有效的代购加工订货合同。纠纷的起因是某县税务局误认为是社队企业办临时工作人员王某个人所为的购销合同,强行扣缴了信用社某一存户的存款。实际上是贸易货栈向社队企业办提供的周转金,虽经贸易货栈多次出具证明,并派人到某县税务局交涉,均未得到解决,影响这一合同的继续履行。贸易货栈遂向某区人民法院起诉,请求判令社队企业办返还周转金及垫款。
经过区人民法院调查认定,这一合同具有代购加工订货合同的特征,认为合同不能履行的原因,是社队企业办所属工作人员拖欠税款所致,因此判令社队企业办返还贸易货栈的周转金及垫付款。这一判决无疑会影响社队企业办继续履行加工订货合同,掐断了它的生产门路,因此社队企业办不服上诉是理所当然的。
中级法院在二审中,审查了一审判决,解决了以下几个问题:
1.确认这一合同的性质是代购加工订货,而不是购销合同,是合法的,有效的。
2.贸易货栈和社队企业办在履行这一合同和几个补充协议中,是认真负责的,没有违约行为。唯一的缺点是合同中忽略了纳税问题,应该批评补交。
3.关于税款问题,应由税务机关处理。
在认定上述原则的基础上主持调解,双方处愿达成了协议;代购订货加工合同继续履行,周转金继续提供,税款及诉讼费双方合理分配,纳税问题双方申报税务机关,贸易货栈撤销了要求社队企业办返还周转金与垫付款的诉讼请求。
代购加工订货合同是我国当前经济合同的一种重要形式,对于加强横向经济联系,加强城乡经济交流,促进工商企业之间、企业与农村生产单位、个体手工业户的加工订货生产都有较大好处。法院依法保护双方当事人的合法权利。扶植他们的代购与生产是十分重要的。