范文吧 > 协议书 >

买卖协议书最新范文

时间: 子东 协议书

在社会发展不断提速的今天,男女老少都可能需要用到协议,签订协议可以保护当事人的合法权益。我们该怎么拟定协议呢?以下小编在这给大家整理了一些买卖协议书最新范文,希望对大家有帮助!

买卖协议书最新范文1

买方:_______(以下简称甲方)

卖方:_______(以下简称乙方)

甲、乙双方在平等、友好、自愿、协调的基础,达成如下协议:

1、乙方有一处沿街房产,座落在西二环,汇鑫家居广场对面路西。地址:颍州区颍西办西湖居委会1幢(现属振兴社区黄庄生产队)。

2、该房产沿街东面公共人行道南北长约15米,东西宽约8米,四邻(东至西二环路,西至唐新民本人房屋以南至黄庄巷路,北至小路)该土地是黄庄生产队所有权,现出售给乙方,乙方拥有土地所有产权,将有永久的使用权,甲方任何人将永远无权纠缠。

3、甲方的土地售价为人民币:_______万元整(¥_______元),乙方一次性付清。

4、本协议一式三份,甲、乙及主管社区各执一份,签字盖章付清款后,即刻生效。

甲方代表(签字盖章):

乙方(签字):

社区中证代表(签字盖章):

20__年4月18日

买卖协议书最新范文2

卖方:(以下简称甲方)

买方:(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律法规,双方在平等自愿,协商一致的基础上达成本协议:

一、此房屋座落于醴陵市解放路烈士塔7号,共计六层,砖混结构,小瓦屋面,室内阳台。

二、乙方所购房屋为B栋 楼,甲方只负责安装入户门、宽带线、有线、电话线、水电安装到户,该房的用途为住宅,建筑设计面积 平方米。

三、乙方交付甲方的款项:

房款: 元/m2×m2= 元

(大写): 元,所需税款及费用由乙方承担。

四、面积确认和差异处理:

房产面积以产权登记面积为准。最终计价以房产局产权面积乘以单价计价计算,多退少补,误差应控制在3%以内。

五、付款方式及期限

一次性付款:签约时付 元,余额 元在房产证、土地证交付时付清。甲方收到乙方款项时应出具收款收据。

六、交房期限

此房为现房交付,乙方在付款之日起即有权使用。

七、甲方保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷,因甲方原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷,由甲方承担全部责任。

八、关于产权登记的约定

甲方应当在交房十八个月将房屋产权(土地证、房产证)交付给乙方,但乙方要配合甲方去有关部门签字提供合法的证件,且支付约定款项。

九、保修责任

甲方自交房使用之日起3年内负责保修责任和费用,但由于乙方装修和人为的损坏,甲方不承担责任,但可协助维修。

十、本协议其它未尽事项,双方协商解决。

此协议一式两份,双方各执一份,一经签字产生同等法律效力,望双方共同遵守执行。

甲方(签字):

乙方(签字):

地址:

地址:

电话:

电话:

年 月 日

买卖协议书最新范文3

甲方(卖方):北京_______有限公司

乙方(买方):北京______有限公司

签订时间:________年____月____日依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则,经甲、乙双方友好协商,订立合同如下:

第一条家具基本情况:

第二条付款方式:签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金,余款提货或送货时付清。

第三条自提货物。乙方自行提货,现场验收,缴清全款方可提货,提货时视为当日验收合格。

第四条甲方送货,运费由甲方承担。

第五条乙方缴清货款,经乙方验货签收,卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收,买方发现问题应当场提出,并由双方协商达成解决方案。

第六条违约责任:若甲方未能按约定时间交货,每延误一天,按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。

第七条购买家具在保修期内出现质量问题的,乙方告知甲方后,甲方在7天内修理或更

换,修理不好或不能更换的,予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的,甲方应予以更换或退货。

第八条合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生的争议,由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的,按下列两种方式解决:

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第九条本合同一式两份,双方各执一份,自双方签章之日起生效。合同执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商另订附则,所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(签章):

委托代理人:

乙方(签章):

委托代理人:

买卖协议书最新范文4

买方______________(以下简称甲方)、卖方______________(以下简称乙方),兹为房屋预定买卖事宜,双方协议订立本契约,各条款如下:

第一条房屋基地坐落:______________等_________号土地上,_________形式_________楼房屋约_________平方米(含阳台、公共设施在内,以土地局核定的图样为准),精确面积以当地政府机关丈量结果为依据。

第二条本约房屋预定买卖金额人民币______________圆整(包括房屋造价以及施工用料说明所列各项在内)。

第三条付款办法

(一)自备款人民币______________元整。

第一期签约金:人民币______________元整,于签约时交付(包括订金在内,不另立据)。

第二期款:人民币______________元整,于开工时交付。

第三期款:人民币______________元整,于地下层基础结构完成时交付。

第四期款:人民币______________元整,于第壹楼结构完成时交付。

第五期款:人民币______________元整,于第贰楼结构完成时交付。

第六期款:人民币______________元整,于第叁楼结构完成时交付。

第七期款:人民币______________元整,于第肆楼结构完成时交付。

(二)贷款人民币______________元整,如无需贷款的,应依下列期限按时交付。

(1)外饰完成时交付人民币______________元整。

(2)使用许可证时交付人民币______________元整。

(3)甲方接到乙方通知交屋日期三天内将尾款人民币______________元整及其他应负担的各项费用全部付清后乙方应将本约房屋交付予甲方。

第四条前条第二项如办理贷款时,应依另立的代办贷款委托书的约定办理。

第五条前条第二项贷款,甲方应自使用许可证领到日起至贷款领到日止支付银行放款利率计算的利息予乙方。

第六条本约房屋的施工标准,按建筑管理机关核准的建筑图说及本约所附施工说明办理,不得有省工减料现象发生,甲方对于内部装设变更时,须征得乙方的同意,所需工料费用另行计算。

第七条乙方应自本工程开工之日起_________工作天内完工,如有逾期,乙方愿每逾一日给付甲方人民币_________元以作逾期罚款金,但如因天灾人祸非人力所能抗拒的事故发生,或因甲方变更设计,或甲方延迟交款所致的,不在此限。

第八条关于楼下空地及楼顶阳台使用权属范围如下

(一)楼下空地除公共通行的楼梯、通道、畸零地、分割地外均属底层所有人保管使用。

(二)四楼屋顶阳台除公共设施外,归顶楼所有人保管使用。

第九条楼梯、通道、及巷道均系公共通行,任何一层住户均不得放置影响通行的物品以利通行。

第十条本约房屋所有权登记所需各项产权凭证由乙方负责提供,于房屋完工时,交由乙方特约的代书统一办理,登记所需的房屋契税、监证费、登记费、复丈费、印花税、代理费等,按通知期限内由甲方负担并交付予乙方。

第十一条若因使用道路,政府课征有关道路的任何费用以及其他临时税捐时,均由甲方按所占的持分土地面积分担。

第十二条本约房屋所需缴纳的房屋税,自本工程完工水电接通之日起,其税单不论开具甲方或乙方名义,皆应归甲方负担缴纳

第十三条本约乙方已向土地局领得建造许可证,并依计划施工,而甲方未及时列为起造人时,乙方已完成部分工程所需契税,则依法由甲方负担,但若经列为起造人,甲方不得要求变更起造人名义,以利工程顺利进行。

第十四条本约甲方应付乙方的各期价款应于接到通知书五日内给付现款,倘逾十五日仍未缴付的,即视同自愿放弃权利,本约即行作废,所缴价款俟甲方自行另召新订户以一个月为限,逾一个月则乙方可没收甲方所缴的全部价款,以及已完成的房屋,甲方均无异议。逾期损失计算标准,自逾期缴款日起至另召新订户之日止每逾一日以人民币_________元计算。此外,若甲方以支票支付应付的款项,倘支票全部或一部分不能兑现时,视为违约。

第十五条本约房屋移交甲方接管后,乙方负责保留一年(门窗、玻璃、水电配件或非因施工不良导致损坏的,不在此限)

第十六条甲方应凭乙方所给迁入证明及本契约书始得迁入,并取得迁入证明前必须缴清各期款顶、各项税费以及代书费。

第十七条本约甲方全权委托乙方代为监造施工,甲方不得因其他原因中止或片面解除本约,乙方为工程的进行及施工的监造,均应以善良管理人的注意为之,若有本约所未规定事项,双方应本着公平合理的方式,依照一般工程惯例处理。

第十八条本约一式两份,双方各执一份为凭。

委建人甲方(盖章):_________承建人乙方(盖章):_________

住址:_______________________负责人(签字):_____________

身份证统一号码:_____________住址:_______________________

身份证统一号码:_____________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

买卖协议书最新范文5

合同双方当事人: 出卖人(甲方):_______________(以下简称甲方)身份证号码:__________________________ _______________

(房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________(房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________(房屋共有产权人)身份证号码___________________________

以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。

买受人(乙方):_______________(以下简称乙方)

身份证号码:___________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、等价有偿、诚实信用的原则基础上、经充分协商一致,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。

第一条、 甲方对产权的声明:甲方为武汉市江岸区后湖乡赵家条尾村被拆迁居民,根据国家拆迁法规定,甲方于20__年11月与武汉福洪拆迁有限责任公司签订了房屋拆迁补偿安置协议,根据该协议规定,甲方依法取得武汉市江岸区后湖一路“苹果城”小区项目还建房面积377.16平方,其中90—135平米共 套普通住宅,该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为武汉胜华实业有限公司开发管理,房屋所有权证书甲方通过武汉胜华实业有限公司向武汉市房地产产权登记机关申办。

第二条、房屋的基本情况:本合同标的房屋座落在武汉市江岸区后湖乡“苹果城”小区内,该小区位于金桥大道东侧,江岸区法院以南,后湖二路以西,铁道线以北,该房屋为一套普通住宅期房,该房屋交付时间以政府还建时间为准,建筑面积约90平方米,房屋

具体栋号、单元号、楼层及房号待开发商通知按拆迁安置协议号顺序选定,乙方对甲方所有的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。

第三条、 甲方对买卖权的声明: 甲方保证该房屋是符合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规,并保证所卖房屋产权真实属甲方所有,没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房,甲方自愿将该房屋出售给乙方,属甲方真实意思的表示,由于违反国家及武汉市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。

第四条、甲方为该房屋所有权负全责,甲方保证该房屋没有产权纠纷,抵押债务等,所有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥,如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。

第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下,如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方,则甲乙双方后续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。

第六条、上述房产的交易成交价格:每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整(4500元/㎡),房屋成交总价约为人民币肆拾万元整,实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以4500元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准,实际面积与测定面积存在差异时:

实际面积不足时,按照差异面积退款,超出平方米部分按照先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格4500元为既定不变价格,无论以后房屋市场价格怎样波动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔,否则视为违约,应承担违约责任。

第七条、付款时间与办法: 乙方于20__年3月___日将首付款(定金)人民币拾万元整交付甲方,付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户(更名)到买房人名下后5日内付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完所有手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款,乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款,应按照付款金额的延迟付款时间,按年利率12%计算利息付给甲方。

第八条、优先选房约定,甲方应在接到开发商通知选房应及时通知乙方,保证乙方在第一时间(15分钟内)收到选房信息,并保证在甲方同类型还建房中优先安排乙方选房。

第九条、房屋交付:甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料2天内将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方,并将该房屋的钥匙全部交付给乙方,完成该房屋的所有移交手续。

第十条、逾期过户(更名)的责任:甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户(更名)到乙方名下,应视为甲方违约,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金,违约金按乙方已支付房价款金额的百分之二十向乙方支付违约金。合同继续履行,由甲方承担二手房过户的全部税费

第十一条、甲方逾期交付房屋的违约责任:甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,逾期超过15天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列3款约定,追究甲方的违约责任。

1. 甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起5天内交付房屋。

2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还给乙方,并按照房款金额的实际付款时间,按年利率12%计算利息付给乙方。

3. 如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。

第十二条、关于产权登记及过户的约定:对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。

1、买卖房屋办理到乙方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到乙方名下后,甲方应自领取之日起五日内,将领到的产权证书交由乙方。

2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起,甲方应按照本合同规定协助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方,按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以3倍计算利息付给乙方,并按已付款的30%计算赔偿金,赔偿乙方损失。第十三条、本合同主体 1.甲方是___________________共_____人,委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。 2.乙方是_____________________,代表人是____________。第十四、条本合同需办理公证,经国家公证机关____公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(20__年3月 日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。

第十五条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式 份,一份3张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)一份,留存备查。

第十六条、本合同发生争议的解决方式: 双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。

1. 提交______仲裁委员会仲裁。

2. 任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十七条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。

出卖方(甲方):身份证号码:________________

(房屋共有产权人)身份证号码_____________________

(房屋共有产权人)身份证号码_____________________

地址__________________________________________

电话_____________________日期:期:___年_ 月日

购买方(乙方):__________________身份证号码:__________________

地址__________________________________________

电话______________ ___日期:___年_ 月日

见证方(中间人):_______身份证号码_____________________日期: 年___月___日

买卖协议书最新范文相关文章:

合同书格式和范文

合同书格式和范文

合同书格式和范文

12421