承包土建劳务合同范文精选
承包土建劳务合同范文精选篇1
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方应工程施工需要，现将土建工程分包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法，劳动法》和《建筑安装工程合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，为明确双方责任，经甲乙双方友好协商达成共识，特制订立如下协议，以便共同遵守执行。
一、工程名称：__________________
二、工程地址：__________________
三、工程内容：
完成设计施工图及设计变更的全部工作内容，包括：
1.本工程全部瓦工分项工程，包括墙体砌筑、内外墙粉刷、二次结构浇筑(商品砼)。
2.到场的.材料必须堆放整齐，机械用具必须保持清洁干净。
3.施工工程中必须节约额材料，做到落手清，每天完工后必须做到现场整洁，机械干净。
4.甲方指令的其他工作。
四、承包形式：
墙体砌筑按墙体面积每立方米________元计算，内墙粉刷按每平方米_________元计算，外墙粉刷按每平方米___________计算，二次结构浇筑按每立方米______元计算，钢筋工按每吨__________元计算，另加钢筋工6000元整。
1.施工中的全部施工用具，人工费(施工中不存在任何点工)等。
2.所有的瓦工的施工机械(机械性能必须良好)及电动工具，包括拖车，震动棒，电夯，泥桶，直尺等小型用具。
五、甲方责任和义务：
1.提供建筑设计施工图，对工程质量，施工，技术，进度和安全的全过程控制管理，组织施工班组长熟悉施工图纸并进行现场的施工技术和安全事项的技术交底。
2.提交乙方施工场所(包括厂房四周道路通畅，保证乙方翻斗车等水平运输机械进出，厂房四周要有足够的自来水接入点以供砌墙、粉墙方便)。
3.提供乙方食宿场所。
六、乙方责任和义务：
1、服从业主，监理，甲方人员的现场管理和施工统配及协调工作。
2、负责主材用料计划必须提前二天以书面形式上报进料计划，确保施工顺利。
3、服从业主，监理，甲方的工期要求。
4、做好与钢筋工，木工班组的沟通和配合，砼浇筑时必须浇实，浇平，压光。
5、负责自身班组所有职工的劳动分配。
七、施工质量要求：
按设计要求和甲方技术交底要求施工。
每套工序必须做好检查验收方可进行下道工序施工。
八、工期要求：
本协议生效后，立即根据甲方要求，组织人员进场，布置施工场地。全部瓦工工程必须达到总工程进度计划要求并与木工钢筋工紧密衔接不得脱节。
九、工程付款：
墙体砌筑结束后付_________;粉刷结束后付____________;所有工序均已结束付____________;余款春节前全部付清。
十、安全和文明施工：
所有进场人员必须服从业主、总承包方及监理人员的统一指挥;
十一、其他：
1、 施工人员进出场费用均由乙方自负，甲方不支付任何费用;所有施工人员进出工地必须经甲方登记。
2、 爱护公物，未经同意，非本工种的工具、电具和其他用品不得随意拿用或带出现场。
3、甲方现场代表为：同志，乙方现场代表：
本合同必须共同严肃履行，未尽事宜双方协商解决，本合同一式两份，双方各执一份，有效期至工程结清为止。
甲方代表：
联系电话：
乙方代表：
联系电话：
年 月 日
承包土建劳务合同范文精选篇2
发包方： (以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
甲方将总承包的位于广元市朝天区朝天镇明月路48号的广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼工程(以下简称“本工程”)土建劳务承包给乙方。双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成协议如下：
1、工程名称：广元市朝天区人民医院灾后重建门急诊住院综合楼
2、结构形式及建筑面积：框剪，地下一层、地上十四层，建筑面积15540㎡。
3、承包范围及工作内容
3.1承包范围：设计施工图内的全部土建工程和现场安全文明施工、现场临时设施以及甲方、建设方分包项目的配合用架、堵孔洞、抹灰及补烂一次性用工等。
3.2 工作内容：
3.2.1模板工程：设计施工图内的所有模板工程(包括砖胎模)。模板制、安、拆所需的所有机械、设备、工具用具以及全部主材(包括周材)和辅材等由乙方提供，仅止水对拉螺栓由甲方提供。
3.2.2钢筋工程：设计施工图内的所有钢筋制作安装，包括焊接、机械连接(连接套筒及攻丝由乙方负责，而且每台套丝机乙方配两名辅助用工)、植筋以及预埋铁件、铁马凳的制安。钢筋工程所需的全部机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供，仅钢材原材料由甲方提供。
3.2.3混凝土工程：设计施工图内的所有混凝土工程的浇筑和养护。除商品砼、输送泵、输送管由甲方提供外，其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供，包括泵、管的安、拆和清洗。部分需自拌的砼由乙方拌制。
3.2.4砌体工程：设计施工图内的所有多孔砖、空心砖、标砖和砌块的砌筑以及预制构件的制作、安装。甲方提供砖(砌块)、水泥、砂、外加剂，其它所有机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。
3.2.5装饰工程：装饰工程所需原材料由甲方提供外，其它所需机械、设备、工具用具以及全部辅材等由乙方提供。抹灰：设计施工图内的所有室内、外墙面及天棚抹灰(清水模板砼面不抹灰，但必须打磨)。不包括保温层施工。楼地面：设计施工图内的所有楼地面工程，包括贴地面砖石。屋面：除柔性防水层、聚苯板保温层、嵌缝油膏以外的所有土建工作内容。墙面砖：设计施工图内的所有内墙瓷砖和外墙面砖，不含外墙保温。明沟及散水：设计施工图内的所有明沟及散水的全部土建工作内容，包括沟盖板的制作和安装，不包括油膏嵌缝。
3.2.6 土建范围的原材料(不含钢筋下车)及周转材料现场上下车、多次转运及堆码用工。
3.2.7甲方或建设方分包项目(门窗、玻璃幕墙、轻钢玻璃雨棚、铝塑板、给排水、电气、防水、保温、消防、通风空调、栏杆、电梯、内外墙漆、以及其它精装修等项目)的配合、预留孔洞和预埋件设置、吊管洞、堵管洞、抹面、补边、土建补烂、分包方需要搭设的脚手架。
3.2.8 安全施工
a. 洞口、临边防护：安装、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。
b. 现场所有钢管安全防护棚搭设：包含搭设、维护、拆除、油漆等的人工、机械、材料。
c. 安全标识、标牌、标语的悬挂用工(含机具)。
d. 跑梯搭拆，挡脚板制作、安装、油漆等的人工、机械、材料。
3.2.9 文明施工
现场设置不低于二人的专职保洁员负责施工现场、工地厕所以及现场办公区内外的清洁卫生;施工的楼梯间、楼面各层应随时保持干净。因现场安全检查、质量检查、建设方检查、政府检查、现场开会等，需要临时突击现场打扫清洁卫生、腾场地和搬运材料等用工;现场所有材料必须堆码整齐;安全文明施工标志标牌、划标志线、油漆标志面用工。
3.2.10从开工到竣工，乙方委派不少于6名现场管理、施工、技术人员，全面负责现场质量、技术、安全、进度、文明施工以及协调管理，不得中途退场。
3.2.11乙方承担的工程内容，在未交付之前的成品保护工作。
4、工程标准
4.1 质量标准：主体达优质结构工程，整体工程质量合格。
4.2 安全文明施工标准：确保安全文明施工，力争标化工地。
4.3 工期要求：360天。
5、合同价款
5.1乙方在签订本合同前已完全清楚现场条件并已考虑工地周围环境、天气因素、交通道路、民工生活条件、现场地质资料、施工图纸、承包范围，并已考虑施工技术措施，安全维护、标准化文明工地施工措施等因素。本工程执行按施工图建筑面积固定综合单价包干。
5.2 本工程劳务承包单价：按包干(建筑面积按20_清单定额及相关配套文件建筑面积计算规范执行)。本单价已包含各种规费、税金等。
6、付款方式
6.1进度款付款依据：按工程进度之节点工期为支付进度款的依据，节点分为：地下室工程、主体1~4层、主体5~9层、主体10~14层、装饰14~10层、装饰9~5层、装饰4~地下1层等共七个节点。
6.2 计算方式：甲方按50万元/节点支付乙方劳务费。乙方每完成一个节点后，以书面形式向甲方项目部申报，经甲方项目部核定后支付劳务费。
6.3付款方式：甲方核定节点工期后十日内，支付本次节点进度劳务费计伍拾万元整。土建工程全部完成并经甲方项目部初验合格后十日内，再支付劳务费伍拾万元整。全部工程竣工验收合格后两个月内，扣除总价款5%的保修金后付清余款。竣工验收合格一年后，扣除实际发生的保修费，退还保修金(无息)。每次付款，乙方必须提供劳务发票。
6.4甲方每次支付节点劳务费后，乙方必须接受甲方现场监督按实际到本施工现场施工的工人及管理人员名单(以门卫考勤记录为准)发放全部工资，并将签字按手印的工资发放记录留存甲方一份备查。
7、经济签证
若因甲方原因发生零星用工，工日数量以现场签证为准。结算单价为：技工
8、双方职责
8.1. 甲方职责
8.1.1 甲方负责向乙方提供的资料：本工程的全套施工图壹套，图纸会审纪要、设计变更、相关安全、文明施工技术资料等各壹份。
8.1.2 甲方管理人员为乙方提供每层水平控制点一个，轴线控制线二条，监督检查乙方施工质量、安全、进度的全过程。
8.1.3 甲方为乙方提供现场办公室一间。
8.1.4 甲方负责本工程所有验收的组织、接洽及相关事项。
8.1.5甲方负责本工程所需的钢材、商砼、水泥、砂、石子、外加剂、砖、砌块、地面砖、瓷砖、外墙面砖、花岗石、钢丝网或纤维网、止水对拉螺杆、止水钢板(或橡胶止水条、带)、施工临水临电(临水：水龙头外的软管乙方承担;临电：三级箱外的线、箱、行走灯等由乙方承担)等的供应，除此以外的所有机械、设备、工具用具、材料(包括周转材料、辅助材料)等均由乙方承担。
8.1.6.甲方负责提供安全文明施工所需的警示牌、标语等。
8.2. 乙方职责
8.2.1乙方人员进场后，应及时向甲方提供本工程现场项目负责人及各分项现场管理人员名单(不少于六名)，包括总负责人、分管工长、安全员(有证)、现场文明施工管理员及其联系方式。
8.2.2乙方现场工人必须是年满18周岁以上、55周岁以下，且身体健康、遵纪守法的工人。应全部登记造册存档，并提交个人的有效身份证复印件、暂住证、务工证、婚育证明等相关资料。
8.2.3乙方负责安全管理的人员应主动配合甲方安全员对新进场的工人首先进行“三级”安全教育及办理相关手续后再上岗;未经“三级”教育的工人不得上岗。
8.2.4乙方工人进入施工现场必须戴统一黄色安全帽，统一着工作装(服装由甲方提供)，并遵守施工现场的一切规章制度，爱护各种公共设施，损坏设施照价赔偿;严禁男女混住;不准带小孩进入施工区域。
8.2.5乙方的特种作业人员(机操工、焊工、架工、塔机指挥等)，一律按要求持证上岗(查证有效原件，提交复印件)，并应全部进行登记造册存档，同时听从甲方安全员的安排指挥。塔机指挥必须是货物起、落点各一人。
8.2.6 乙方钢筋工长在下料之前，应充分考虑材料的节约，钢筋损耗率严格控制在2%以内，超出部分由乙方照价赔偿。
8.2.7乙方必须按标化工地的要求组织施工，并随时接受甲方监督和检查，做到工完料尽场地清;配备专职清洁人员负责现场、生活办公区环境卫生，随时保持施工现场内的文明整洁。
8.2.8 乙方负责施工现场、现场办公区以及自己生活区的安全保卫工作，保证自身材料和机具以及甲方办公设施、材料、设备及设施等的安全。
8.2.9乙方应随时保证有足够的合格技术工人，以确保工程工期和质量，并保证节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量。节假日、农忙季节以及业主方特殊要求情况下的施工人员数量没有满足甲方要求的，按每人每天100元处罚。
8.2.10乙方应及时配合甲方完成工程范围内的样品打样确认工作。承建工程在未交付甲方之前，应做好成品保护工作，保护期间如发生损坏，乙方应及时主动修复并保证其质量。所发生的一切费用，由乙方自行负责。
8.2.11乙方自进场之日起至工程竣工止，一切违法、违规、违章行为(安全文明生产、治安保卫、等)的责任及连带第三方责任概由乙方自行负责。
8.2.12乙方应执行甲方的'指令，接受甲方的监督、管理。乙方在本工程中的一切施工行为，如违反国家、当地政府和建设行政管理部门现行的法律法规，概由乙方自行负责，并承担全部经济和法律责任。
8.2.13乙方的所有作业人员在本工程施工期间因违反施工现场的相关规定，违章指挥、违章作业等原因所造成的人身伤害(包括：伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并承担全部的经济和法律责任。
8.2.14因业主方不许在施工现场搭设民工生活区，只能在异地设置，生活区的安保及清洁卫生由乙方承担。乙方工人上下班必须遵守交通规则，做好交通安全工作。若发生交通安全事故，一切经济损失和法律责任由乙方承担。
8.2.15乙方所有人员在施工现场外发生的一切违法、违纪行为所造成的经济损失和法律责任均由乙方自行承担。
8.2.16在甲方按合同支付进度款的前提下，乙方工人不论任何理由，均不得到甲方或业主方闹事，否则，按￥10000元/次处以乙方罚款，其罚款在乙方劳务费中扣除。
8.2.17乙方现场负责人及管理人员，在施工作业期间必须全时段留守施工现场，甲方将对乙方管理人员进行现场考勤。若有事，乙方负责人应提前一天向甲方项目经理请假，否则，处以罚款￥1000元/人.次;乙方管理人员在工程未完工前，未经甲方同意不得撤离本工程施工现场，亦不得擅自更换(甲方有权要求更换)，否则将按￥5000元/人处以罚款。
8.2.18乙方负责的三级配电箱以外的电源线，动力必须为五芯绝缘胶管线，照明必须为三芯绝缘胶管线，不得有护套线及花线之内的电线在现场出现，否则，每发现一处，按1000元/次处以罚款。焊接机械设备必须带有二次空载保护器，经甲方验收合格后方可使用。在施工现场及生活区内严禁私拉乱接各种电线。
8.2.19若出现质量问题，乙方除赔偿甲方的经济损失外，甲方有权处以罚款。层高、轴线超出规范，罚款20_元/处(每层基准轴线和基准水平点由甲方提供);爆模1000元/处;≥200cm2蜂窝、麻面和露筋500元/处;≥5cm深的孔洞情节轻重处100-1000元/次的罚款。
8.2.20乙方施工现场工人所需的安全帽、安全带、手套、雨具及其他全部劳保用品由乙方自行提供。
8.2.21除保证施工正常进行的机械、设备配置外，因本工程高达60米，乙方必须至少设置一台施工电梯;为保证砼施工进度和质量，乙方必须至少设置一台砼布料机。
9、工程质量与检验
9.1 本工程的质量管理严格按照现行《建筑工程施工验收规范》、《建筑工程质量管理条例》执行。
9.2 检查和返工
9.2.1乙方应按标准、规范和设计图纸要求严格施工，并积极配合甲方接受监理单位和建设单位的检查检验，并为检查检验提供便利条件。
9.2.2出现质量问题，甲方有权责令乙方返工整改，如乙方不在限期内整改完毕，甲方有权对乙方进行经济处罚或要求乙方停工，由此造成的经济损失、工期延误全部由乙方负责，并追究乙方违约责任。
9.2.3工程质量如达不到验收标准，监理单位和建设单位一经发现，乙方应按监理单位和建设单位的要求整改或者重新施工，直到符合约定标准，由乙方承担整改或重新施工的所有费用，由此给甲方造成的材料损失费，甲方在进度款中扣除，工期不予顺延。
9.3 隐蔽工程及中间验收
本工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位，乙方质检员应先进行认真自检后再通知甲方项目负责人，经甲方检查合格后，再由甲方通知监理单位和建设单位进行验收。验收合格，监理单位和建设单位在验收记录上签字确认后，乙方才能进行隐蔽和继续施工，如验收不合格，乙方必须无条件在规定的时间内整改后重新验收。
10、工程质量保修
10.1 保修责任：根据中华人民共和国建设部令第80号《房屋建筑工程质量保修办法》，乙方承担以下保修责任：
10.1.1房屋建筑工程在保修期内，属乙方承包的范围内出现质量问题，甲方向乙方发出保修通知后，乙方必须在甲方发出通知后24小时内到现场核查情况，并立即予以维修。不能及时修复时，应向对方说明情况以及可行的修复时间，乙方应保证在双方协商时间内完成维修工作并保证维修质量。
10.1.2凡因乙方原因发生涉及结构安全的质量缺陷，甲方有权委托具有资质的质量处理单位进行加固施工，全部费用由乙方承担。
10.1.3在保修期限内，因乙方原因维修不及时或未达到质量要求造成人身伤害、财产损失的由乙方承担赔偿责任。
10.2 保修范围：本合同乙方承包范围内的所有工作内容即为乙方保修范围(甲方分包项目除外)。
10.3 保修期限：从工程竣工验收合格之日起计算，保修期为两年。 10.4 保修的履行方式
10.4.1乙方在签订本合同时以书面的形式留下乙方的通讯地址、联系电话，若因乙方地址不详、电话变更、人员变换等导致甲方无法联系，甲方有权组织维修，并由乙方承担全部费用及违约责任，其费用在保修金内扣除。
10.4.2乙方在保修施工时必须做到以下几点：
a. 保护业主财产安全;
b. 保证施工质量，完工后由业主评定保修质量;
c. 保修施工完工时，需做好卫生，请业主在《保修通知书》上签字确认。
11、违约责任及奖罚
11.1 本工程必须达到广元市文明工地标准，达到则奖励乙方两万元，否则，在乙方工程款中扣两万元作为违约金。
11.2若乙方按照约定工期(包含节点工期和竣工工期)提前完工，每提前一天，奖励乙方一千元;每延误一天(甲方和业主方原因造成的工期延误除外)，处乙方罚款两千元。
11.3 乙方施工中途不得以任何理由擅自退场，否则，甲方只按完成量的50%支付工程款，其它50%作为给甲方造成损失的违约金。
11.4、在施工过程中，因乙方原因造成业主、监理、质监、安监等对甲方的罚款，由乙方承担，甲方有权追加被罚金额20%～100%的处罚。
12、争议
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向广元市仲裁机构申请仲裁或向朝天区人民法院提起诉讼。
13、合同解除
13.1 甲、乙双方协商一致，可以解除本合同;
13.2若乙方不能保质按时完成其承包任务，甲方发出书面警告三日内仍无明显成效时，甲方可发出书面通知解除合同，乙方应在书面通知发出三日内无条件退场，劳务费的结算若发生争议，将以不利于乙方的方式结算，且违约责任由乙方承担，甲方扣除乙方工程款叁拾万元作为违约金。
14、合同生效与终止
14.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人签名、盖章后生效。
14.2 甲、乙双方履行完本合同的全部义务，乙方保修期到期，甲方退还保修金后，合同自动失效。
14.3 本合同未尽事宜，甲、乙双方另行友好协商解决。
14.4 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
法定(委托)代表：
法定(委托)代表：
通信地址：
通信地址：
公司电话：
公司电话：
联系人：
联系人：
电话：
电话：
签订地点：本工程施工工地
签订日期： 年 月 日
承包土建劳务合同范文精选篇3
承包方（以下简称甲方）：__
劳务方（以下简称乙方）：__
经双方协商，甲方将__工程所有的桩基工程及土建工程委托给乙方承包施工，乙方按甲方提供的施工图纸、资料及有关规范进行施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》、《建筑安装工程质量管理条例》、《建筑工程安全管理条例》和《中华人民共和国安全生产法》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确双方职责，使工程保质保量、保安全按期完成，经甲乙双方协商达成如下条款，签订本合同，共同遵守。
第一条工程项目
1.1工程名称：__
1.2工程地点：__
1.3工程范围内容：
根据甲方提供的__工程土建施工图纸进行施工。具体施工内容如下：
1.3.1 __
1.3.2. __
1.4承包方式：乙方以纯包工、包施工机具、包施工质量、包安全及文明施工的形式承包。
第二条工程造价及付款结算方式
2.1合同造价（见附表一）：
工程造价为人民币（不含税）：土建工程人工费按建筑面积￥24.00元/㎡总包干计算，工程暂估价计：小写195000.00元，大写人民币拾玖万伍仟元整，工程完工后按实际调整；在实际施工中与现图纸的工程量有增减时，增减工程量应以现行预算定额所含的人工费、机械费为本工程工人工资的增减依据（包括收费中所含的人工费、机械费），增减的工程量应以现场签证或甲方补充的图纸为依据；如增加的工程按签工日形式现场签证的，每工日按160元/工日结算。
2.2付款及结算方式：
2.2.1本工程乙方每月20日前把上个月的完成量以书面形式报甲方审核，甲方按每月实际完成工作量的85%以现金形式于七天内支付，当工程完成至100%并经甲方初步验收合格时，支付至工程实际造价的95%，竣工验收合格交付使用方使用后十五天内完成结算并支付至结算价的待保修期满后七天内一次性付清。
2.2.2由于材料供应不够超过5天或甲方内部原因造成停工，甲方给予乙方的工人基本工资150元/天、当月付清。
2.2.3若工期超过原合同时间，超出时间后施工的施工内容按预算定额及施工时期季度文件规定所含的人工费、机械费作为超出部份工程的工人工资（包括收费中所含的人工费、机械费）。
第三条工期
3.1工程工期：本工程施工期为：__工程于__年2月1日开始施工，20__年9月30日竣工验收。
3.2其他因素：在接到甲方指令或不可抗力等因素所造成工程进度延误，工期相应顺延。
3.3若工期超过原合同时间，双方协商解决并工期顺延。
第四条工程质量标准和保修期
4.1工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作达到质量评定合格等级。
4.2工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件及国家现行颁布的施工验收规范和质量检验标准为依据；
4.3工程保修：工程保修期为二年。保修期自竣工验收签字或交付使用方使用之日起计；
4.4其他：保修期内，属乙方施工质量问题，由乙方负责无偿维修。乙方应在接到甲方需维修通知之日起三天内派员到现场维修，否则，甲方有权另行安排施工单位到场进行修复工作，因此而发生的维修费用及其对甲方造成的经济损失赔偿等一切责任由乙方负责。非乙方原因或甲方提供的材料质量问题或使用方使用不当而造成设备损坏，可由乙方修理，但费用由甲方或使用方承担。
第五条双方责任
甲方责任：
5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总（分）包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；
5.2除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作并承担相应费用：
（1）在施工前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付；
（2）在施工前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；
（3）在施工前向乙方提供下列生产、生活临时设施。
5.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，负责技术档案资料的收集整理及交工验收；
5.4按本合同约定，向乙方支付劳务费；
5.5甲方不得要求乙方违反建筑相关法律法规、强制性标准和安全管理的规定进行施工；
5.6按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备（不含小型工具及机具）、周转材料、安全设施保证施工需要；
5.7负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
乙方责任：
5.8乙方应严格执行《劳动合同法》的有关要求，及时办理劳务用工手续，依法与工人直接签订书面劳动合同，并按国家及省市的有关规定为工人缴纳社会保险，按时支付工人工资。
5.9乙方对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，并持证上岗。工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。
5.10乙方需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、住址、工种、级别、信息卡号码、身份证号码）、身份证复印件，作为本合同附件。
5.11乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月25日前提交下月与施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；遵守施工现场的规章制度，投入足够的人力，保证工期；
5.12自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其操作人员的持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；
5.13搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；
5.14乙方必须按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得甲方或发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品，应遵守和执行甲方材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与甲方共同清点，履行书面领、还手续，对借用的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。
5.15妥善保管、合理使用甲方提供给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；
5.16乙方应对作业工人进行安全生产、食品卫生、交通安全及预防煤气中毒等方面的教育，自觉遵守甲方现场管理规定，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。
5.17工地现场如出现打架情况，出现第一次，甲方处罚乙方5000.00元，出现第二次，甲方处罚乙方10000.00元，情节严重者报有关司法机关处理；
5.18乙方在质量、环境、职业健康、安全管理方面必须符合国家有关法规、行业标准、规范及规程，符合GB/T19001—20__、GB/T24001—20__、GB/T28001—20__标准，符合甲方一体化管理体系手册、程序文件、工作文件的规定。对本工程重大危险源等实施重点防护，并根据本工程重大环境因素对施工中使用的含有毒物质的建筑材料进行严格检验，保证所使用的材料达到国家规定安全标准，还要认真做好施工废弃物的收集及清运处理工作。施工中发现问题，应立即通知甲方共同商量处理。
5.19积极进行涉及本公司劳务工人的.事故处理工作。
第六条、安全施工与防护
6.1乙方应遵守国家、省市及甲方的工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受工程承包行业安全检查人员、发包人、监理、甲方实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方造成事故的责任和因此而发生的费用，均由乙方承担。
6.2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。
6.3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施。
6.4实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，乙方应在施工前l0天以书面形式通知甲方，并提出相应的安全防护措施，经甲方认可后实施，由甲方承担安全防护措施费用。
6.5乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品）必须符合有关规定并达到合格标准。
第七条、施工验收
乙方应按甲方的要求按时完成并确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。对施工工艺质量不合格时，乙方负责无偿修复。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已经完成了本合同约定工作。但甲方与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。
第八条、施工配合
8.1乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合，且甲方应承担因此而发生的费用。
8.2乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，乙方因提供上述配合而发生的工期损失和费用由甲方承担。
第九条、劳务费最终支付
9.1全部工作完成，经甲方确认后30天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务费的最终支付。
9.2甲方收到乙方递交的结算资料后30天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。甲方确认结算资料后14天内向乙方支付劳务费尾款。
9.3乙方和甲方对劳务费结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。
第十条、违约责任
10.1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：
（1）甲方违反本合同第2条的约定，不按时向乙方支付劳务费；
（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。
10.2甲方不按约定核实乙方完成的工程量或不按约定支付劳务费或劳务费尾款时，应按乙方同期向银行贷款利率向乙方支付拖欠劳务费的利息，并按拖欠金额向乙方支付每日0.1 ‰的违约金。
10.3当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付元的违约金；
（2）乙方施工质量不符合本合同约定的施工工艺质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，乙方应向甲方支付不超过实际结算金额5%的违约金；造成材料浪费、报废的，要承担此部分损失；
（3）违约金，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。
（4）由于乙方未按《劳动合同法》第十条、第十四条、第八十二条、第九十条的规定办妥劳动用工手续，除按《劳动合同法》的有关规定承担相应费用外，并按未签订劳动用工手续的人次，每人次罚款20__.00元的处罚，并逐步清退。
（5）违约金在支付给乙方的劳务费中直接扣除。
10.4一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
第十一条、索赔
11.1甲方根据总（分）包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总（分）包合同。
11.2在劳务作业实施过程中，如乙方遇到不利外部条件等根据总（分）包合同可以索赔的情形出现，则甲方应该采取一切合理步骤，向发包人主动追加付款或延长工期。当索赔成功后，甲方应该将索赔所得的相应部分转交给乙方。
11.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。
11.4乙方未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给甲方造成经济损失，甲方可按上述程序和时限以书面形式向乙方索赔。
第十二条、争议
12.1甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方应将纠纷或争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁。仲裁应根据在进行仲裁期间生效的《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》处理。裁决依据为现行法律法规、本合同、行业标准规范。该仲裁裁决为终局，对双方具有约束力。
12.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：
（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同；
（2）调解要求停止合同工作，且为双方接受；
（3）仲裁机构要求停止合同工作；
第十三条、合同解除
13.1如在乙方没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完工程的劳务费。
13.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。
13.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务费。
第十四条、合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务费价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。
第十五条、合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本合同副本/份，甲方执/份，乙方执/份。
第十六条、补充条款
16.1工程质量必须符合国家标准及规范要求，符合甲方质量管理体系要求；工程项目一次交验合格率100%；顾客满意度90%以上。
16.2生产、生活用水达标排放符合标准，并持续达标；减少粉尘排放、减少运输遗撒、固体废弃物实现分类管理，提高回收率；有毒有害废弃物处理达到100%；噪音达标排放；施工安装过程保护自然环境，杜绝乱砍乱伐，提高环保意识；节约水、电能源。
16.3杜绝死亡事故，工伤事故频率≤2‰（月）、≤6‰（季）、≤24‰（年度）──机械设备主要安全防护设施完好率达到100%；杜绝火灾事故、人员伤亡控制为零，经济损失为零；文明施工达标率≥80%；确保员工职业健康和安全，对全体员工的劳动防护用品的配备率为100%。
第十七条、合同生效
合同订立时间：_______
合同订立地点：_______
本合同双方约定签字盖章后生效。
甲方：_______公章） 乙方：_______
法定代表人：_______ 法定代表人：_______
承包土建劳务合同范文精选篇4
甲方：
乙方：
一、工程名称：
清水湾E区1#楼工程
二、工程地点：
西秀区市东路中段
三、承包方式：
单包工
四、承包单价：
五、承包内容：
按设计施工、图纸及说明、设计变更、技术交底涉及的内容，三层以上的加气砖砌砌筑和二次结构的拉结筋安放，风井、水井、电井、电梯井的抹灰、卫生清理。
六、施工要求：
1、墙面垂直度在8mm以内，墙面平整度在10mm以内，水平灰缝平直10mm以内。
2、通缝，每道墙3皮砌块的通缝不得超过3外，不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝，灰缝均匀一致。
3、接槎：砂浆要密实，砌块要平顺，不得出出破槎、松动做到接槎部位严实。
4、砌块与门窗口连接：将预制好砼块安放在门洞口及窗洞口边，砼块四周的砂浆要密实饱满，安放预制门过梁要打底灰，严禁不打灰放置过梁。
七、安全要求：
1、乙方必须按甲方要求施工，配备必要的安全防护设备，如安全帽等，严禁违章作业，如施工中不慎发生安全事故，在一般事故中除去保险赔额外伍仟元（小写：5000。00元）以下由乙方自行负责。
2、劳务必须是年满18—55岁的健康工民并且有相应的资格证书。
3、乙方必须文明施工，施工现场内严禁酒后作业，施工场内不能发生打架、斗殴、偷盗等现象，无论任何原因造成的一切后果由乙方负责。
八、工期安排：
乙方必须按甲方规定的时间完成工作量，如乙方人手不足或不听从甲方安排的甲方有权将乙方施工停止。
九、付款方式：
在施工过程中甲方平时保证乙方工人每天基本生活费，个人开支费用不得超过人民币100。00元，拨款时按乙方的工作量的50%预支，工程完工经甲方验收合格后一个星期付80%，尾款在一个月内全部结清。
十、本合同自双方签字之日起生效，工程完工结清余款后自动失效，本合同壹式贰份，甲、乙双方各持壹份，未尽事宜双方协商解决。
甲方代表： 日期：
乙方代表： 日期：
承包土建劳务合同范文精选篇5
发包方：（以下简称甲方）
承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方就本工程外架脚手架搭设分项工程施工协商一致，订立本协议。
第一条工程概况
1.1工程名称：____X工程
1.2工程地点：
1.3结构类型：框架剪力墙
1.4承包范围：
1.4.1本施工图及国家现行规范所涉及的全部砼【特注：不含二次结构砼】；
1.4.2不含年月日前本工程浇筑的砼；
1.4.3自行购买施工操作人员的劳动保护和安全防护用品（包括安全帽、安全绳、安全带、绝缘手套和防护服装等）和施工工具（除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管）；注：安全防护产品必须符合施工安全规范标准；
1.4.4甲方所需临时用工的调配；
1.4.5甲方进场的材料下车后的分类堆放及收集，报废材料的收集并按甲方指定的地点分类堆放整齐；施工完后的场地必须用扫帚将其作业面将楼层清扫干净；
1.4.6负责核算合理使用的材料计划并书面上报项目部采购；
1.5、承包方式：本工程采用“包人工、包辅材及施工工具（除塔吊、施工电梯、斗车、砼覆盖的塑料薄膜、砼布料机和泵管）、包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、涉及本合同承包范围内的施工放线及甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同承包范围内的全部工作内容。
1.6、乙方在施工过程中如不能满足规范要求，甲方视需要可对乙方承包范围及内容作出调减或调整，乙方应无条件接受，不因此作为对合同单价和总价作出调整的理由。
第二条合同工期
2.1、乙方接甲方进场通知后日内做好施工现场准备工作。
2.2、合同工期：本工程于 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，共 天。
2.3、工期要求：严格按项目部施工进度计划施工，逾期则按2000.00元／天的罚款在当次工程进度款中扣除。工期延误最长不能超过5天，若超过5天时甲方有权解除本合同并同时要求乙方赔偿工期延误所造成的损失。
第三条工程质量
3、本工程质量必须满足国家现行相关规范要求和项目部的技术交底，并由建设单位、监理、质监站等相关职能部门的检查、验收和签字确认。
第四条合同造价
4.1、乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.4条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，本单价包含完成本合同内容所发生的一切费用，不作调整、不再计取其它任何费用，工程量按实际结算。
4.2、工程量计算方式：。
4.3、合同价款：本合同采用方式确认。正负零以下砼工程合同单价：大写：每立方米，正负零以上砼浇筑工程合同单价：（建筑面积），大写：每平方米；合同总价暂定：万元正，结算时以施工完成工程量实际计算为准。
4.3.1、本合同单价包含但不仅限于：完成合格工程所支付的全部人工费、食宿费、手工用具费、社保五险、安全防护、个人劳保用品等费用和安全风险金（安全风险金是指由乙方违规操作而引发的事故所造成的经济损失）。
4.3.2、因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量；因返工所造成的直接与间接经济损失由乙方全部承担；乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况，进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。
4.3.3、承包范围内不允许发生计时工：承包范围外所发生计时工按实际工日，普工（女工）每工日元包干，普工（男工）每工日元包干，技术工每工日元包干。当日发生计时工，必须当日取得主管施工员同意，并说明情况，做到日清日签证，一月一核算，严禁事后补工和签证。
4.3.4、乙方遵守合同按质按量完成该工程所有分项工程施工任务，甲方按合同单价进行工程款决算；此单价中含有30%的施工安全文明措施费，不论乙方施工在任何部位所发生的安全事故均按整体工程造价计算由乙方承担；
4.3.5、、若应乙方技术、人力不济，安全不力、资金短缺、工期延误造成甲乙双方中途终止合同，则甲方接以下单价进行工程款结算：
4.3.5.1、正负零以下范围所有结算价款为零；
4.3.5.2、正负零以上砼按以完工程量的计算；
4.4、合同风险：本合同采用的是固定单价合同方式确定，乙方已充分考虑市场人工费及材料的价格变化风险，施工过程中不予调整。
第五条安全文明施工要求
5.1、双方确立“安全第一”宗旨，制定相关安全操作规程、培训教育制度、检查评比制度，乙方应无条件配合甲方及相关方的安全文明施工要求。
5.2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，乙方应有周密的安全施工方案和措施，消除事故隐患。施工前应进行安全生产操作规程的交底，在输电线路、地下管道、易燃易爆地段附近施工开始前提出安全防护措施。
5.3、配合甲方的三级安全教育，每天做好班前安全交底，对其在施工场地的工作人员进行安全教育，对他们的安全负责，随时接受甲方组织的安全检查人员依法实施的监督检查。
5.4、按甲方要求及时做好安全生产的相关资料，包括班前安全活动记录，不能损坏资料，每周上交甲方安全员审查。
5.5、乙方违反消防条例和法规造成的火灾事故，一切损失均由乙方负责。
第六条甲方责任
6.1、在开工前天负责向乙方提供设计变更通知和相应的技术交底通知。乙方如需要增加图纸套数的，甲方可代为复印并做好登记，复制费用由乙方承担。
6.2、在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。
6.3、负责现场管理和协调各班组的工作；
6.4、负责监督乙方的施工行为、技术指挥、工作检查；
6.5、负责大型机械设备（塔机）以及1.4.2条主要材料的供应
第七条乙方责任
7.1、乙方应严格执行安全文明施工的有关规定，如因违反规定而发生伤亡事故，一切损失均由乙方负责。发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即通知甲方主要负责人到处理并保护好现场，若乙方保护措施不力造成的所有损失全由乙方承担。
7.2、乙方应根据甲方提供的施工图及有关设计变更通知书的内容，严格按图及专项施工方案组织施工。将甲方的技术交底通知贯彻到班前交底做好记录，每周提交一次记录给甲方，否则，出观质量事故由乙方承担所有的返工、维修经济损失，并负责因其而产生的一切责任。
7.3、乙方不得向任何第三方转让、泄露工程图纸、规范及其他构成分包合同的相关资料和信息。未经甲方同意乙方不得递给任何与分包合同相关的第三方合同。
7.4、乙方在施工过程中，应提交工序协调的书面报告给甲方协调，服从甲方的统一协调，乙方主对班组交底做好成品、半成品的保护工作，采取合理有效的措施保护本分项其他分项作业的半成品及成品，由乙方原因造成本分项和其他分项的材料设备、成品及半成品的损坏、丢失或污染等，由乙方负责赔偿由此造成的一切损失，并承担相应的责任。
7.5、乙方每次办理结算单前，负责及时提供相关的安全记录和质量记录资料给甲方，否则，甲方有权延长当次进度款的结算时间。
7.6、分项工程完工后，甲方人员验收未达到质量标准要求时乙方应无条件立即返工，如乙方不返工，甲方可另派人返工，由此发生的工资在乙方进度款中倍扣除，同时甲方可根据情节的严重程度要求乙方辞退有关人员，材料费由乙方自行承担，人工费不再另行计算。
7.7、乙方必须无条件服从甲方有关质量、安全、文明施工、进度、成本节约的各项管理制度。
7.8、乙方施工人员年龄不能超过50周岁且必须持有如下证件：身份证、上岗资格证书及特殊工种操作证复印件、工种单位记录卡、健康证明、暂住证。若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场或乙方自行承担因证不全而造成的一切后果。【注：乙方必须提供每位施工人员的以上证件复印件及电话号码交由项目部存档】
7.9、乙方必须配合甲方与每个工人签订劳务合同，合同中须明确劳动报酬、社保五险等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。乙方施工人员民工工资发放情况每月须定时上报甲方。
7.10、乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如手套、服装等）。
7.11、乙方应按时交纳从业人员社会综合保险费并为在岗的每位从业人员购买100元的意外伤害险。
7.12、在施工期问，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如乙方责任发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡事故全面负责，所涉及的费用由乙方全部承担；
发包方：（以下简称甲方）
承包方：(以下简称乙方)
日期：